建设工程中途停建、缓建,损失如何补偿

案例简介

A公司与B公司签订一份建设工程承包合同,合同约定,由B公司包工包料建一座歌舞厅。建到一半时,A公司未能按期支付工程进度款,B公司被迫停工10个月。在停工期间,A公司被C公司收购,C公司决定将正在建设的歌舞厅改建成保龄球城,不仅重新进行设计,而且与D公司重新签订了建设工程承包合同,同时单方解除原建设工程承包合同。

B公司因工程欠款及停工停建等损失问题与C未能达成一致,B公司向仲裁委提起仲裁,最终仲裁委裁决C公司赔偿损失。

原理及观点

1.A公司没有按期支付工程进度款,导致在建工程停工,证明A公司存在过错,应当承担由此给B公司造成损失的赔偿责任。

2.C公司收购了A公司,根据《中华人民共和国合同法》第九十条规定:“当事人订立合同后合并的,由合并后的法人或者其他组织行使合同权利,履行合同义务。当事人订立合同后分立的,除债权人和债务人另有约定的以外,由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权,承担连带债务。”因此C公司收购A公司后应当承继A公司原订合同的权利与义务。

3.C公司无正当理由单方变更原设计导致工程停建,依法应当承担由此给发包人的造成损失的赔偿责任。根据《中华人民共和国合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

4.C公司无正当理由单方解除合同,属于违约行为,应当承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定:“有下列情形之的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。”足以见得只有在不可抗力、预期违约、迟延履行、根本违约及其他法定情形下,当事人才享有法定解除权,而C公司并不符合享有法定单方解除权的情形,因此C不能单方解除原建设工程承包合同。

建议

造成建设工程中途停建、缓建的原因大致有三个:一是承包人的原因,如承包人自己采购材料误时间及材料缺陷造成停建,缓建;二是发包人的原因,如变更设计图纸及等待时间、等待由发包人采购材料耽误时间及材料缺陷造成停建、缓建;三是不可抗力的原因作为承包人,应该着重注意后两个原因,并注意以下几点:

1.签订合同时注意专项约定。在合同签订时就应该将不得无故停建、缓建及违约金内容写进合同条款。如“非因承包人原因造成建设工程中途停建、缓建的,发包人应当顺延工期,并赔偿由此给承包人造成的损失”等,从合同上更好地维护承包人的合法权益。

2.已经出现停建缓建:(1)一旦发生停建、缓建的情况,承包人应当及时办理有关签证;(2)注意保留好相关材料,同时及时通知发包人,尽到通知、提醒义务;(3)办理工期顺延手续,争取妥善解决。

3.从4个方面准备起诉材料:(1)要求顺延工期;(2)要求赔偿损失工资、机械设备调迁费用;(3)主张违约金;(4)要求合理利润。

(0)

相关推荐

  • 【律师手记】建设工程施工合同纠纷案件之中质量违约金问题分析

    质量是建设工程的生命线,因而质量合格与否是影响建设工程施工合同纠纷案件如何处理的关键性因素.因而针对建设工程的质量问题,除了一般违约责任规则得以适用之外,<民法典>第801条专门规定&qu ...

  • 【华豫普法】疫情之下建设工程各参与方的责任界定

    #   疫情之下建设工程各参与方的责任界定. 新冠肺炎疫情突如其来,令人措手不及,全国各地方根据疫情程度采取了不同的抗疫举措,长期的疫情对各行业均产生了一定的冲击,建设工程的相关参与主体也不能独善其身 ...

  • 【律师手记】建设工程施工合同纠纷中的违约金与逾期工程价款利息并举问题分析

    建设工程是一种特殊的商品,建设工程的交付也是一种交易行为,一方交付商品,对方就应当付款,该款就产生利息:建设工程因结算不下来而未交付的,为了促使发包人积极履行给付工程价款的主要义务,把承包人提交结算报 ...

  • 工程未按时完工违约金怎么办?

    一般我们在拟定合同的时候,都会双方协商后约定违约责任,但是有时候也会出现违约责任约定不明确,甚至可能出于信任等原因未约定逾期交付违约责任的情况.在后期出现违约情况时,便不知道如何处理,特别是在建筑工程 ...

  • 【建纬观点】发包人申请对工期延误产生的租金损失进行鉴定的条件

    作者简介 孔祥强  上海市建纬律师事务所合伙人,主要业务领域:各行业建设工程结算纠纷处理与争议解决.主要服务于中交.中核.中石化.中国化学.国家能源等央企客户.参与了最高人民法院.住建部.江苏省高院等 ...

  • 建设工程中途停工损失补偿办法

    第一章 总则第一条 为了规范建筑市场管理,维护工程发包双方的合法权益,合理解决建设工程中途停工损失的补偿事宜,根据相关法律,法规,标准制定本办法.第二条 本办法使用于因发包人的原因致使工程中途停建,缓 ...

  • 高铁停建缓建对于河北有哪些影响

    高铁新政给全国很多省市区的高铁热潮泼了一盆冷水,这个政策也表明,除了目前已经立项且动工的高铁,其他未建高铁都可能会停建或者缓建.那高铁新政对于河北铁路建设有什么影响呢? 我们先看看省会石家庄的情况.石 ...

  • 高铁停建缓建对于广西的好处

    最近,高铁建设出现了新动向,铁总对于各地兴建高铁提出了新的要求,比如客流量.城市级别.时速等都做出了限制,很明显要开始踩刹车了! 之前分析了高铁停建缓建对广西的影响,尤其是一些铁路建设的负面影响.今天 ...

  • 高铁停建缓建对于陕西省有哪些影响?

    最近,高铁新政引发了大家的关注.大家关注的是各地高铁项目的立项规划有什么影响,会不会原来的规划会推倒重来了呢?下面让我们看看陕西省会受到哪些影响吧. 银渝高铁:这条高铁规划是经过陕西的宝鸡等地,目前来 ...

  • 高铁停建缓建对于贵州有多少影响?

    最近,铁总出台的高铁项目规范,部分不符合要求的可能会停建缓建,这对于交通尚不够发达的贵州有多少影响呢?目前高铁规范中,高铁利用率达不到80%,不准开平行线路:只有省会.特大城市,双向客流密度达到1年2 ...

  • 高铁停建缓建对于湖南铁路建设有多少的影响

    最近,铁总发布规定,今后建设高铁有了新政策:高铁线路客运量没有达到80%运力的,不能建设平行线路,只有省会.特大城市之间,年客运量达到2500万人次的才能建设350公里时速的高铁.这条新政出台后,很多 ...

  • 高铁停建缓建对江西的铁路的影响?

    最近铁总发布规定,今后对各地的高铁项目进行重新规划,对于一些不符合要求的高铁实施停建缓建.时速350公里的高铁,要求在省会.特大城市之间双向客流密度达到2500万人/年,另外高铁利用率达不到80%,不 ...

  • 高铁停建缓建对广西哪些铁路有影响?

    最近铁路方面的消息中,最让人关注的就是高铁建设要踩刹车了.铁总要求,高铁利用率不足80%不准开平行线路,只有省会.特大城市,双向客流密度高于2500万人/年才能建设350公里时速高铁等.这对于中西部地 ...

  • 执行阶段法院裁定出错撤销后,对申请人造成的损失如何补偿

    2011年8月27日,我们到TZ市人民法院起诉了TZ市夏华装修工程有限公司.彭某.赵A.赵B.赵C.经过TZ市人民法院的查证,作出TZ市人民法院民事调解书. 2012年2月26日,我们到TZ市人民法院 ...