施工现场最容易遗漏的签证项目,甲方不想给也得给!

【土石方部分】

土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。

现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是不会算钱的。

土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,大家都知道现在油价那么贵。

基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。

基础施工期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。

建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。

【桩基础部分】

桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。

隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、桩径、入岩深度。

【砌筑部分】

砌体最常发生的就是做了拆拆了做,拆墙没问题,但签证一定要说明砖的破损程度(不然审计的直接给你把材料减掉),如果破损不严重,则可签砖的损耗率和二次使用铲除灰疤、出渣等。

【模板部分】

现在做工程很多都是清单计价了,一些清单措施部分列得不明不白的,造成后续结算麻烦,模板就一项解决。所以模板增加的签证尤为重要,如果不写明,很可能直接给你砍了,虽然可以争,但是事情做在前面总是好的。

还有就是赶工增加的模板,这个是正大光明地要赶工费,但事实上大家都没要。按法定工期或者按照投标工期是多少,现在甲方要求提速到多少,导致模板增加多少套,这个里面的计算相当复杂,建议参考有关刊物多理解。

这同时也给我们提了醒:

1、投标时如果甲方没约定进度,或者约定的不够详细,可以尽量把工作后延,以争取对自己有利的索赔。

2、施工中但凡有工期要求,都自己先核算一次,够不够签证的,养成习惯就好了。

3、施工中甲方无权增加条款说几月几日封不了顶,延迟一天罚多少之类的话,有要求在合同里提,增加要求是要付费的。

【屋面】

屋面也是经常被甲方改来改去的地方,如果掌握诀窍可以在投标时低价切入,待这些喜欢改来改去的领导们发明了新的屋面做法,重新核算单价就好看了。注意核算单价的时候不要忘记了保温层的排气管及管件,面层保护层的油浸木丝板和油膏嵌缝。

【降水排水】

定额中的排水只是排地表水和少量明水,如果大量排水或者流沙处理,就可以要签证。注意是井点,看够条件不,别拿一个小集水坑去忽悠,小心穿帮。搞不了井点就争取抽水机降水,这些都是事后无法查验的,签多少就要给多少。

基础施工停工或者延期的更应该签证了,抽水机台班不便宜,所以抽水机型号要写上

【垂直运输】

这和模板部分差不多的,唯一需要注意的是加班还要增加机械操作工资等一系列降效费用。

【配合费】

没有想到配合费也能签证吧?配合费只是你为其他分包单位完成其工序提供水、电、脚手架、垂直运输等配合(注意水电费也是不在配合费里面的,看合同怎么约定),但是分包单位如果损坏了或者污染了你的东西,毫不客气找他要,协商不成找甲方签证,代扣其工程款。

【成品保护】

成品保护不是与生俱来的,不是你铺了大理石就有大理石的成品保护,而是你正儿八经地做了成品保护才有,虽然没几个钱,但是被人砍也是不划算的。现场哪怕是拿竹篙子围一下,破麻袋铺一下也要尽快证明。有些事审计是不讲道理的。

因找不到本文原出处,所以未注明来源。如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间处理!

2020年7月29日,住房和城乡建设部发布了《工程造价改革工作方案》(建办标〔2020〕38号)。明确提出修订清单计价规范,优化概算定额,取消最高投标限价按定额计价,逐步停止发布预算定额等一系列核心点,为进一步推进工程造价市场化改革指明了方向,建设工程项目的投标报价、计量计价、结算工作将迎来巨大变革。

工程造价、质量、进度是工程建设管理的三大核心要素。工程造价改革关系建设各方主体利益,涉及建筑业转型升级和建筑市场秩序治理。工程造价一直是建筑市场博弈的焦点,越来越引起市场主体的高度重视。同时,建筑工程项目规模也在不断扩大,工程造价管控难度和施工风险也在不断增加。

建设工程造价全过程精细化管控与合同法律风险防范实务培训班
培训时间及费用

2020年11月26日-28日(26日为报到日)南京市

培训费:2800元/人(培训费可电汇或现场刷卡),食宿统一安排,费用自理;(或自行安排住宿)

报名联系人:宋老师 010-58937705、18210554699

QQ或微信号:653278912

授课老师

严玲:天津理工大学管理学院工程造价系主任、教授、博士,博士生导师,长期从事公共项目管理与工程造价领域的科研和教学工作,是工程造价国家特色专业以及国家级教学团队的核心成员;主持天津市教学质量与改革重点研究课题,并在高等工程教育、清华大学教育研究等杂志上发表教改论文。

张雷:中国政法大学法学学士/天津理工大学工程管理硕士。上海建纬律师事务所合伙人,《工程造价法律实务108个实务问题的深度释解》作者。参与《法院审理建设工程施工合同纠纷案例观点集成》修订工作。

培训内容

(一)《工程造价改革工作方案》解读

1.改进工程计量和计价规则

2.完善工程计价依据发布机制

3.加强工程造价数据积累

4.强化建设单位造价管控责任

(二)工程建设项目的计价原则与结算

1.计价原则

(1)发承包双方可否约定采用项目所在地外其他省份定额结算

(2)劳务分包合同可否参照总包合同约定的计价条款结算

(3)市政资质的施工单位可否主张按照公路定额结算

(4)如何理解投标下浮率和定额下浮率

2.总价

(1)如何区分施工图总价和清单总价的计价原则

(2)能否根据发改委的增价调整文件调整合同价格

3.单价

(1)如何理解平方米单价、综合单价、固定单价等概念

(2)如何理解工程量清单项目特征描述不符

(3)如何区别“项目特征”和“工作内容”

(4)综合单价分析表在变更估价中的作用

(5)投标时调整人工、材料消耗量后如何计价

(6)单价措施项目的履行与计价

(7)未完工程的临时设施费如何计算

4.人工费

(1)人工费调整的三种法律模型

(2)人工费调整与定额文件更新的问题

5.材料

(1)市场价格波动调差时的材料范围如何认定

(2)市场价格波动调差时的当期材料价格如何认定

(3)信息价结算与认质认价的关系

(4)是否调整材料差价的约定前后矛盾如何处理

(5)定额消耗量水平与据实结算的关系

6.清单

(1)发包人针对不平衡报价的处理办法

(2)总价措施项目费的结算原则与不平衡报价

(3)专业工程暂估价项目的计价方法

(4)投标人自行增加的清单项目如何结算

(5)分项汇总金额与投标总价不一致的结算方法

(6)工程量清单缺项时变更估价三原则的应用

(7)不合理的风险转嫁与诚信原则、公平原则

(三)工程建设项目的价格形成与价款变更的方法技巧

1.招标与投标

(1)招标控制价的上浮或下调

(2)招标时进行的现场踏勘与工程价款的关系

(3)专项施工方案编制与项目特征不符的关系

(4)投标人主动补充的措施项目如何结算

(5)投标文件完全没有响应招标文件却中标如何结算

2.签证和变更

(1)如何准确的理解签证文件的内容

(2)行政审计机关审查签证文件应当秉持的立场

(3)借用定额进行变更估价的正确方法

(4)变更估价三原则的适用

(5)只有发包人享有单方变更合同的权利

(6)删减部分工作内容造成损失时如何计价

(7)计划开工日期变更超过90天的合同后果

(8)EPC项目初步设计与施工图不一致的价格调整

(四)工程建设项目合同管理与法律风险防范

1.合同文件

(1)施工组织设计文件是否属于合同文件

(2)如何认定施工合同的实质性内容

(3)竣工结算款的付款时间如何认定

(4)鉴定能否依据施工单位报送的结算书

(5)无鉴定材料时应该处理

2.违约责任

(1)承包人未按图施工应当承担减少价款违约责任

(2)竣工结算的计价原则与违约责任

报名方式
(0)

相关推荐